造价工程师《工程造价计价与控制》考试真题

1、单项选择题
1．某建设项目建筑工程费2000万元，安装工程费700万元，设施购置费1100万元．工程建设其他费450万元，预备费180万元，建设期贷款利息120万元，流动资金500万元，则该项目的工程造价为（）万元。
A．4250
B．4430
C．4550
D．5050
2．使用本钱计算估价法计算国产非标准设施原价时，包装费的计取基数不包含该设施的（）。
A．材料费
B．加工费
C．外购配套件费
D．设计费
3．已知某进口工程设施FOB为50万USD，USD与人民币汇率为1:8，银行财务费率为0．2％，外贸手续费率为15％，关税税率为10％，增值税率为17％。若该进口设施抵岸价为586．7万元人民币，则该进口工程设施到岸价为（）万元人民币。
A．4068
B．4500
C．4560
D．5867
4．在海外建筑安装工程成本中，员工劳动保护费列入（）。
A．人工费
B．材料费
C．管理费
D．暂定金额
5．纳税地址在县、镇的某县建筑公司承建某市政府办公楼施工项目，工程不含税造价为2000万元，则该施工企业应缴纳施工项目的营业税为（）万元。
A．68．25
B．66．97
C．62．05
D．62．01
6．下列成本中是企业管理费的是（）。
A．劳动保险费
B．医保费
C．住房公积金
D．养老保险费
7．某施工企业施工时用自有模板．已知一次用量为1200m2，模板价格为30元/m2，若周转次数为8，补损率为10％，施工损耗为10％，不考虑支、拆、运输费，则模板费为（）元。
A．3960．0
B．6187．5
C．6682．5
D．8662．5
8．单台设施试车费是（）。
A．联合试运转费
B．建设单位管理费
C．生产设施费
D．设施安装工程费
9．某建设项目，建设期为3年，第一年投资6400万元，第二年投资8400万元，第三年投资3200万元，每年平均投资价格上涨费率为5％，则建设期第一年、第二年的涨价预备费合计为（）万元。
A．861．0
B．1181．0
C．1517．0
D．1685．4
10．某新建项目，建设期为3年，分每年平均衡进行贷款，第一年贷款1000万元，第二年贷款1800万元，第三年贷款1200万元，年利率10％，建设期内只计息不支付，则项目建设期贷款利息为（）万元。
A．400．0
B．580．0
C．609．5
D．780．0
11．工程建设定额具备指导性的客观基础是定额的（）。
A．科学性
B．系统性
C．统一性
D．稳定性
12．国内工程定额计价规范改革第二阶段的里程碑是（）。
A．《招标投标法》的颁布与推行
B．实行国家调控价
C．实行“量价离别”
D．《建设工程工程值清单计价规范》的发布与推行
13．定额测定是拟定定额的一个主要步骤。测定定额一般使用计时察看法。在计时察看法中，精准度的是（）。
A．持续法测时
B．选择法测时
C．写实记录法
D．工作日写实法
14．依据计时察看资料测得某工序工人工作时间有关数据如下：筹备与结束工作时间12min，基本工作时间68min，休息时间10min，辅助工作时间11min，不可防止中断时间6min，则该工序的规范时问为（）min。
A．33
B．29
C．28
D．27
15．某土方施工机械一次循环的正常时间为2．2min，每循环工作一次挖土0．5m3，工作班的延续时间为8h，机械正常借助系数为0．85。则该土方施工机械的产量定额为（）m3／台班。
A．7．01
B．7．48
C．92．73
D．448．80
16．在计算预算定额人工工日消耗量时，对于工种间的工序搭接及交叉作业相互配合影响所发生的停歇用工，应列入（）。
A．辅助用工
B．人工幅度差
C．基本用工
D．超运距用工
17．使用现场测定法．测得某种建筑材料在正常施工条件下下的单位消耗量为12．47kg，损耗量为0．65kg，则该材料的损耗率为（）％。
A．4．95
B．5．21
C．5．45
D．5．50
19．根据建标[2003]206号文件《建筑安装工程成本项目组成》规定，生产工人六个月以内的病假职员薪资计入人工工人单价组成中的（）。
A．职工福利费
B．辅助薪资
C．薪资性补贴
D．基本薪资
19．某施工机械预计用9年，用期内有3个大维修周期，大修间隔台班为800台班，一次大维修费为6500元，则其台班大维修费为（）元。
A．1．88
B．3．75
C．5．63
D．16．88
20．概算定额水平与预算定额水平之间的幅度差一般在（）％以内。
A．3
B．5
C．10
D．15
21．某分部分项工程的清单编码为020301001×××，则该分部分项工程所属工程类别为（）。
A．建筑工程
B．安装工程
C．装饰装修工程
D．市政工程
22．分部分项工程量清单项目的工程量应以实体工程量为准。对于施工中的各种损耗和需要增加的工程量，投标人投标价格时，应在（）中考虑。
A．手段项目
B．该清单项目的单价
C．其他项目清单
D．预留金
23．若投标人对某个工程量清单项目的单价和合价未予填报，则（）。
A．招标人应准时公告投标人补充填报
B．表示投标人不负责该项任务
C．表明投标人觉得该分项工程数目有误需调整后再价格
D．视此项成本已在其他单价和合价中考虑
24．对于发包人发布的工程量清单表中的项目．投标人在（）考虑其风险成本。
A．其他项目清单计价表
B．分部分项工程量清单计价表
C．零星工作费表
D．手段项目清单计价表
25．工程量清单计价模式所使用的综合单价不含（）。
A．管理费
B．收益
C．手段费
D．风险费
26．使用工程量清单计价的承包合同中的综合单价，如遇设计变更引起工程量增减，对其超出合同约定幅度部分工程量，除合同另有约定外，其综合单价的调整方法是（）。
A．由承包人提出，经监理工程师确认后作为结算依据
B．由发包人提出，并经承包人赞同后作为结算依据
C．由承包人提出，报工程造价管理机构备案后作为结算依据
D．由承包人提出，经发包人确认后作为结算依据
27．其他项目清单中的材料购置费，在投标时（）。
A．计入投标人的价格，但不成视为投标人所有
B．计入投标人的价格，应视为投标人所有
C．不计入投标人的价格，但应视为投标人所有
D．不计入投标人的价格，也不应视为投标人所有
28．工程造价信息管理从管理组织的角度来划分，可以分为（）。
A．固定工程造价信息和流动工程造价信息
B．宏观工程造价信息和微观造价信息
C．系统化工程造价信息和非系统化工程造价信息
D．文件式工程造价信息和非文件式工程造价信息
29下面是某区域标准厂房工程造价指数表，根据指数分类，表中的指数相对于2000年7月的指数是（）。

A．定基数指数和数目指标指数
B．环比指数和水平指标指数
C．定基数指数和水平指标指数
D．环比指数和数目指标指数
30．针对不同管理层．提供不同需要和浓缩程度的工程造价信息，这体现了工程造价信息管理的（）。
A．时效性原则
B．有效性原则
C．高效处置原则
D．标准化原则
31对于铁矿石、大豆等初步加工建设项目，在进行建设区域选择时应遵循的原则是（）。
A．挨近大中城市
B．挨近燃料提供地
C．挨近商品消费地
D．挨近材料产地
32．一般工业建设项目可研报告内容中，回答项目“必要性”问题的是（）。
A．市场调查与剖析
B．财务评价
C．社会评价
D．环境影响评价
33．依据《国务院关于投资体翻改革的决定》，政府投资项目中需要审批可研报告的投资方法是（）。
A．投资补助
B．转贷
C．资本金注入
D．贷款贴息
34．下列投资估算办法中，是以设施费为基础估算建设项目固定资产投资的办法是（）。
A．生产能力指数法
B．朗格系数法
C．指标估算法
D．定额估算法
35．定额计价的工程量计算规则与工程量清单计价规范的工程量计算规则的本质不同是（）。
A．每一个分项工程项目所含内容多少不同
B．单价与价格组成不同
C．定额计价未区别施工实体性损耗和施工手段性损耗
D．清单计价一般以实体的净尺寸计算．没包古工程量合理损耗
36在进行生产本钱估算时，下列成本中，既是经营本钱组成项又作为固定本钱组成项的是（）。
A．维修费
B．摊销费
C．计价薪资及福利费
D．维简费
37．已知某项目建设期末贷款本利和累计1200万元，根据贷款协议，使用等额还本、利息照付方法分4年还清，年利率为6％，则第2年还本付息总额为（）万元。
A．348．09
B．354．00
C．372．00
D．900．00
38．已知某项目投资现金流量表如下所示，则该项目静态投资收购期为（）年。

A．4．428
B．4．571
C．5．428
D．5．571
39．已知某项目当基准收益率=15％时，NPV=165万元；当基准收益率=17％时，NPV=|21万元。
则其内部收益率所在区间是（）。
A． <15％
B．15％～16％
C．16％～17％
D． >17％
40．对于一些牵涉面较广的大型工业建设项目，设计者依据搜集的设计资料，对工程主要内容有一个大概的布局设想，然后考虑工程与周围环境之间的关系。这一阶段工作是（）。
A．策略设计
B．总体设计
C．初步设计
D．技术设计
41．居住小区的居住建筑净密度可表示为（）。
A．（居住和公共建筑基底面积/居住小区总面积）×100%
B．（居住建筑基底面积/居住建筑占地面积）×100%
C．（居住建筑面积/居住建筑占地面积）×100%
D．（居住建筑面积/居住小区总占地面积）×100%
42．优化设计是控制投资的要紧手段。下列办法中，适用于对一些确定性问题进行优化的是（）。
A．排队论
B．对策论
C．非线性规划
D．互联网理论
43．在工业项目设计中，下列关于限额设计的表述，不正确的是（）。
A．限额设计就是根据批准的投资估算额进行初步设计，根据初步设计概算造价限额进行施工图设计
B．设计中投资限额分配，第一将投资分配到各单项工程和单位工程然后再分解到各专业
C．限额设计有刺于强化设计职员的工程造价意识，改变了设计过程不算账，设计完成见分晓的现象
D．限额设计的横向控制第一须明确各设计单位与内部各专业科室对限额设计所负责任，第二还要打造完善奖惩规范
44．某住宅设计策略的功能评价系数和功能的现实本钱如下表所示：

若拟控制的目的本钱为360万元，则应第一减少（）的本钱。
A．F1
B．F2
C．F3
D．F2和F3
45．设计概算的三级概算是指（）。
A．建筑工程概算、安装工程概算、设施及工器具购置费概算
B．建设投资概算、建设期利息概算、铺底流动资金概算
C．主要工程项目概算、辅助和服务性工程项目概算、室内外工程项目概算
D．单位工程概算、单项工程综台概算、建设项目总概算
46．设计概算审察的常用办法不包含（）。
A．联合会审法
B．概算指标法
C．查看核实法
D．对比剖析法
47．某类别建筑工程的10m3砖墙砌筑工程的人工费、材料费、机械费分别为370元、980元、50元，当地公布的该类典型工程材料费占分项直接工程费的比率为68％，有关费率如下表所示，根据综合单价法确定的该砌墙砌筑的综合单价中，收益为（）元。

A．67．2
B．70．0
C．75．6
D．111．0
48．下列有关招标项目的段划分的表述中，错误的是（）。
A．标段不可以划分的太小投资的办法是（）。
A．生产能力指数法
B．朗格系数法
C．指标估算法
D．定额估算法
35．定额计价的工程量计算规则与工程量清单计价规范的工程量计算规则的本质不同是（）。
A．每一个分项工程项目所含内容多少不同
B．单价与价格组成不同
C．定额计价未区别施工实体性损耗和施工手段性损耗
D．清单计价一般以实体的净尺寸计算．没包古工程量合理损耗
36在进行生产本钱估算时，下列成本中，既是经营本钱组成项又作为固定本钱组成项的是（）。
A．维修费
B．摊销费
C．计价薪资及福利费
D．维简费
37．已知某项目建设期末贷款本利和累计1200万元，根据贷款协议，使用等额还本、利息照付方法分4年还清，年利率为6％，则第2年还本付息总额为（）万元。
A．348．09
B．354．00
C．372．00
D．900．00
38．已知某项目投资现金流量表如下所示，则该项目静态投资收购期为（）年。

A．67．2
B．70．0
C．75．6
，一般分解为分部工程进行招标
B．若招标项目的几部分内容专业需要接近．则该项目可以考虑作为一个整体进行招标
C．当承包商更能做好招标项目的协调管理工作时，应考虑整体招标
D．标段划分要考虑项目在建设过程中的时问和空间的衔接
49．下列内容中，是招标文件中投标人需知内容的是（）。
A．评标标准和办法
B．合同的主要条约
C．工期需要和水平标准
D．投标文件格式
50．在可供选择的项目的价格条件下，对于技术困难程度大或其他缘由致使的很难达成的规格，投标人可采取的价格方案是（）。
A．价格适合减少，待澄清后可再需要提价
B．使用正常价格价格
C．防止报高价，以免抬高总价格
D．有意将价格提升得更多一些
51．下列有关投标文件的澄清和说明，表述正确的是（）。
A．投标文件不响应招标文件实质性条件的，可允许投标人修正或撤销其不符合需要的差异
B．单价与工程量的乘积与总价之间不同时，以单价为准
C．投标文件中用数字表示的数额与用文字表示的数额不同时，由投标人澄清说明为准
D．若投标单价有明显的小数点错位，应调整单价，并修改总价
52．对投标价格校核，审察全部价格数据计算的正确性．剖析价格构成的台理性等工作屑于剥投标文件的（）。
A．商务符合性评审
B．技术符合性评审
C．商务性评审
D．技术性评审
53．评标委员会提出书面评标报告后，招标人最迟应当在投标有效期结束日（）个工作近日，确定中标人。
A．14
B．28
C．15
D．30
54．因暴雨引发山体滑坡、公路交通紧急抢修的项目宜使用（）。
A．总价合同
B．固定单价合同
C．可调单价合同
D．本钱加酬金合同
55．依据国内《建设工程施工合同文本》，在没其他约定状况下，下列对施工合同文件讲解先后顺序的排列，表述正确的是（）。
A．协议书——专用条约——通用条约——中标公告书——投标书及附件
B．协议书——中标公告书——专用条约——通用条约——投标书及附件
C．协议书——中标公告书——投标书及附件——专用条约——通用条约
D．协议书——专用条约——中标公告书——投标书及附件——通用条约
56．依据国内《建设工程施工合同文本》中有关条约，关于延期开工，下列表述正确的是（）。
A．承包人不可以按时开工，应不迟于协议书约定的开工日期前5天向工程师提出申请
B．工程师在接到延期开工申请后72小时内应回话承包人
C．承包人的延期开工申请得到赞同后，可延期开工，但工期不可以顺延
D．承包人对发包人提出的延期开工的公告没否决权
57．在进行机组汽车等大型设施的评标时，以设施投标价为基础，将评定各要点按预定的办法换算成相应的价格，在原投标价上增加或扣减该值而形成评标价格，此种评标办法是（）。
A．全寿命成本评标价法
B．综合评标价法
C．百分评定法
D．最低投标价法
58．世界银行贷款项目招标中，招标文件需要得到世界银行的（）才能公开发售。
A．批准后
B．公告后
C．授权后
D．“无建议”表示后
59．依据国内《建设工程施工合同文本》，设计变更发生后，承包人提出变更工程价款报告的时间限额为工程设计变更确定后（）天内。
A．7
B．14
C．21
D．28
60．下列变更中是其他变更的是（）。
A．变更工程水平标准
B．更改有关部分的标高
C．增减合同中约定的工程量
D．改变有关工程施工时间和顺序
61．根据索赔事件的性质分类，在施工中发现地下流砂引起的索赔是（）。
A．工程变更索赔
B．工程延误索赔
C．意料之外风险和不可预见困素索赔
D．合同被迫终止的索赔
62．某施工合同在履行过程中，先后在不同时间发生了如下事件：因业主对隐蔽工程复检而致使某重点工作停工2天，隐蔽工程复检合格；因异常恶劣天气致使工程全方位停工3天；因季节大雨致使工程全方位停工4天。则承包商可索赔的工期为（）天。
A．2
B．3
C．5
D．9
63．FIDIC合同条件下，某施工合同约定，施工现场主导施工机械一台。由施工企业租得，台班单价为30 0元／台班，出租费为100元／台班，人工薪资为40元／工日，窝工补贴为10元／工日，以人工费为基数的综合费率为35％。在施工过程中，发生了如下事件：①出现异常恶劣天气致使工程停工2天，职员窝工30个工日；②因恶劣天气致使场外道路中断抢修道路用工20工日；③场外大面积停电，停工2天，职员窝工10工日。为此，施工企业可向业主索赔成本为（）元。
A．1100
B．1180
C．1380
D．1680
64．依据《建设工程价款结算暂行方法》，在施工条件拥有的首要条件下，下列有关工程预付款的叙述中，正确的是（）。
A．发包人应在双方签订合同后一个月内或不迟于约定的开工日期前的10天内预付工程款
B．发包人不接约定预付，承包人应在预付时问到期后7天内向发包人发出需要预付公告
C．发包人收到承包人需要预付的公告后仍不按需要预付，承包人可在发出公告14天后停止施工
D．发包人因未按需要预付工程款应承担停工责任的，应从约定预付日期后第7天起，按周期银行贷款利率，向承包人支付应预付款利息
65．下列关于工程竣工价款结算的表述中正确的是（）。
A．发包人应在收到承包人支付工程竣工结算款申请后14天内支付结算教
B．如达成延期支付协议，发包人应按工程开工之日的利率支付拖欠工程价款利息
C．对于发包人拖欠结算价款，又达不成延期支付协议的，承包人可以向人民法院申请将该工程依法拍卖后，就所得价款优先受偿
D．合同外零星项目工程价款结算，应在接收发包人需要的14天内，承包人就工、料、机数目和金额向发包人提出施工签证
66．某工程合同价款为300万元，于2025年8月签订合同井开工，2025年6月竣工。合同约定按工程造价指数调整法对工程价款进行动态结算。依据当地造价站公布的造价指数，该类工程2025年8月和2025年6月的造价指数分别为113．15和117．60。则此工程价差调整额为（）万元。
A．11．8
B．13．35
C．39．45
D．52．8
67．信息量大，可以反映各种偏差变量和指标，还便于计算机辅助管理，提升投资控制工作效率的偏差剖析办法是（）。
A．横道图法
B．时标互联网法
C．曲线法
D．表格法
68．某分项工程工作计划在4、5、6周施工，每周计划完成工程量1000m3，计划单价为20元／m3；实质该分项工程于4、5、6、7周完成，每周完成工作量750m3，第4、5周的实质单价为22元，第6、7周的实质单价为25元。则第6周该分项工程的进度偏差和投资偏差分别为（）元。
A．|15000，|6750
B．|6750，15000
C．1500，6750
D．|15000，6750
69．建设项目竣工验收方法中，又称为交工验收的是（）。
A．分部工程验收
B．单位工程验收
C．单项工程验收
D．工程整体验收
70．用来反映大、中型建设项目全部资金来源和资金占用状况的竣工决算报表是（）。
A．建设项目竣工财务决算审批表
B．建设项目概况表
C．建设项目竣工财务决算表
D．建设项目出货用资产总表
71．依据无形资产计价规定，下列内容中，一般作为无形资产入账的是（）。
A．自创专利权
B．自创非专利技术
C．自创商标
D．划拨土地用权
72．依据国务院《建设工程水平管理条例》。下列工程内容保修期限为5年的是（）。
A．主体结构工程
B．外墙面的防渗漏
C．供热与供冷系统
D．装修工程
2、多项选择题1共24题．每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不能分；少选，所选的每一个选项得0．5分)
73．某建设项目的进口设施使用装运港船上交货价，则买方的责任有（）。
A．负责租船并将设施装上船只
B．支付运费、保险费
C．承担设施装船后的所有风险
D．办理在目的港的收货手续
E．办理出口手续
74．国内现行建筑安装工程成本构成中，是手段费的项目有（）。
A．环境保护费
B．文明施工费
C．工程排污费
D．已完工程保护费
E．研究试验费
75．依据国内现行建筑安装工程成本项目组成规定，下列有关成本计算的表述中，正确的是（）。
A ．安全施工费以直接工程费为基数乘以相应费率计算
B．脚手架费应区别自有和出租两种状况使用不一样的计算办法
C．临时设施费应区别周转用临建费、一次性用临建费和其他临时设施费且分别计算
D．当工程造价以直接费为计算基础时，企业管理费按直接费与规费之和乘以相应企业管理费费率计算
E．当工程造价以直接费为计算基础时，收益按直接费与间接费之和乘以相应利率计算
76．下列成本中，是与将来企业生产经营有关的其他成本的有（）。
A．引进技术和进口设施其他成本
B．联合试运转费
C．研究试验费
D．生产筹备费
E．办公和生活家具购置费
77．工人工作时间中的损失时间包含（）。
A．筹备与结束工作时间
B．施工本身导致的停工时间
C．非施工本身导致的停工时间
D．休息时问
E．偶然工作时间
78．企业定额需要拥有的特征有（）。
A．可以体现本企业的技术优势
B．可以体现本企业的管理优势
C．其人工平均消耗高于社会平均水平
D．其机械平均消耗低于社会平均水平
E．以分项工程为对象编制
79．编制预算定额应依据（）。
A．现行劳动定额
B．典型施工图纸
C．现行施工及验收规范
D．新结构、新材料和先进施工办法
E．现行的概算定颠
80．材料基价的组成有（）。
A．材料原价
B．材料运杂费
C．采购及保管费
D．检验试验费
E．材料运输损耗费
81．手段项目清单的编制依据有（）。
A．拟建工程的施工技术策略
B．有关的工程验收规范
C．施工承包合同
D．工程量计算规则
E．设计文件
82．与定额计价办法相比，工程量清单计价办法与其有一些重大不同。下面关于这类不同描述正确的有（）。
A．定额计价模式更多地反映了国家定价或国家官方报价阶段
B．清单项目的每一个分项工程一般包括多项工程内容
C．定额计价模式主要依据各种定额，其性质为指令性的
D．工程摄清单应使用综合单价计价
E．工程量清单计价办法下的合同模式是固定合同
83．编制建安工程造价指数所需的数据有（）。
A．报告期人工费
B．基期材料费
C．报告期收益指数
D．基期施工机械用费
E．报告期间接费
84．选择工艺步骤策略时，需研究的问题有（）。
A．工艺步骤策略对商品水平的保证程度
B．工艺步骤各工序问衔接的合理性
C．拟使用生产办法的技术来源的可得性
D．工艺步骤的主要参数
E．是不是有益于厂区合理布置
85．以下预测项目授，产后的资金流动情况的报表有（）。
A．投资用计划与资金筹备表
B．建设投资估算表
C．流动资金估算表
D．总本钱成本估算表
E．借款还本付息表
86．关于现金流量表中现金流人的资金收购部分，下列说法中正确的是（）。
A．固定资产余值收购额为固定资产折旧费估算表中最后一年的期末固定资产净值
B．流动资金收购额为流动资金投资估算表中最后一年的期末净值
C．固定资产余值收购和流动资金收购均在计算期最后一年
D．固定资产余值收购额是正常生产年份固定资产的占用额
E．流动资金收购额为项目正常生产年份流动资金的占用额
87．下列有关价值工程在设计阶段工程造价控制中的应用，表述正确的是（）。
A．功能剖析是主要剖析研究对象具备什么功能及各项功能之间的关系
B．可以应用ABC法来选择价值工程研究对象
C．功能评价中，不但要确定各功能评价系数还要计算功能的现实本钱及价值系数
D．对于价值系数大于1的要紧功能，可以不做优化
E对于价值系数小于1的，需要提升功能水平
88．审察施工图预算的重点，应关注（）。
A．预算的编制深度是不是适合
B．预算单价套用是不是正确
C．设施材料预算价格取定是不是合理
D．成本标准是不是符合现行规定
E．技术经济指标是不是合理
89．依据的规定，下列项目中，需要进行招标的是（）。
A．项目总投资为3500万元，但施工单项合同估算单价为60万元的体育中心篮球场工程
B ．某总学新建一栋投资额约150万元的教学楼工程
C．借助国家扶贫资金300万元，以工代赈且用农民工的防洪堤工程
D．项目总投资为2800万元．但合同估算价约为120万元的某市科技服务中心的主要设施采购工程
E．总投资2400万元，合同估算金额为60万元的某产品住宅的勘察设计工程
90．在评标工作的初步评审阶段，投标文件的技术性评审的内容包含（）。
A．是不是有投标人授权代表签字和加盖公章
B．策略的可行性评估和重点工序评估
C．价格数据的正确性评估
D．劳务、材料、机械设施、水平控制手段评估
E．施工现场周围环境污染的保护手段评估
91．依据国内《建设工程施工合同文本》专用条约，应由发包人承担的工作包含（）。
A．开通施工场地与城乡道路的通道
B．办理施工许可证
C．做好邻近建筑物、文物保护建筑的保护工作
D．办理施工爆破作业可能损毁公共设施的申请批准手续
E．按规定办理施工场地施工噪声与环境保护等有关手续
92．下列有关不可抗力的表述中，正确的是（）。
A．不可抗力是指合同当事人不可以预见，或可以预见但不可以防止和克服的客观状况
B．不可抗力包含战争、*、空中飞行物坠落等状况
C．对于风、雨、雪、洪水等自然灾害应依据合同专用条约的约定判断是不是为不可抗力
D．因不可抗力事件所致使的停工，承包商即可索赔成本，又可索赔工期
E．因不可抗力所致使的工程清理成本，由发包人承担
93．依据FIDIC合同条件，承包商既能够索赔工期，又可以索赔成本和收益的索赔事件有（）。
A．延误发放图纸
B．延误移交施工现场
C．承包商依据工程师提供的错误数据致使放线错误
D．施工中遇见文物或古迹
E．业主提前占用工程
94．关于FIDIC施工合同条件下的工程预付款，下列表述正确的是（）。
A．承包商提交履约保函和预付款保函且获得认同后，工程师方可开局预付款证书
B．业主收到工程师开具预付款证书后28天内支付预付款
C．业主不准时支付预付款的，承包商可以提前28天公告业主和工程师，减缓施工速度或中止施工
D．不准时支付预付款的，承包商还有权提前7天发出公告，终止合同
E．对于拖延支付预付款，业主应按投标书附件规定的利率．自应对日起向承包商支付全部束付款额的利息
95．下列纠偏手段中．是经济手段的有（）。
A．明确各级投资控制职员的任务，权利和责任
B．检查投资目的分解的合理性
C．检查资金用计划的保障性
D．加大索赔管理
E．检查施工进度计划的协调性
96．关于新增固定资产价值的确定，下列表述中正确的是（）。
A．新增固定资产价值的计算是以单项工程为对象的
B．计算新增固定资产价值．应在生产和用的工程全部出货后进行
C．建设单位管理费按单项工程的建筑工程、安装工程、需安装设施价值总额按比率分摊
D．土地征用费、勘察设计成本按单项工程的建筑、安装工程造价总额比率分摊
E．运输设施及其他不需安装设施不计入分摊的“待摊投资”